PNCPConcorrência - EletrônicaPrazo de propostas encerrado
Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia destinada à construção de barracão PRé-fabricado na área industrial do município de paial/SC, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos necessários à completa execução da obra, em conformidade com os projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, art/rrt e demais documentos técnicos que integram o edital, conforme especificações constantes do anexo "a" deste edital.
Conta grátis com 14 dias do plano Essencial liberados · sem senha e sem cartão.
- Órgão
- MUNICIPIO DE PAIAL · Paial/SC
- Propostas até
- 24/09/2026, 08:15
- Abertura
- 09/09/2026, 16:00
- Valor estimado
- R$ 297.924,77
- Número de controle PNCP
- 01614376000159-1-000076/2026
- Situação
- Divulgada no PNCP
Buscando os documentos no PNCP…
Como este comprador paga fornecedores
Pagou só parte do que devia a fornecedores
72% das dívidas com fornecedor que já tinha entregado foram pagas em 202528% foram canceladasR$ 0,00 ainda em aberto no fim do ano
Restos a pagar processados: bem ou serviço já entregue e aceito, ainda não pago. É o retrato do ente inteiro no ano, não deste contrato específico.
Fonte: RREO Anexo 07, Siconfi — Tesouro Nacional, exercício 2025.
Itens do edital
| Item | Descrição | Qtd. | Unid. | Unitário estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ-FABRICADO NA ÁREA INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE PAIAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS À COMPLETA EXECUÇÃO DA OBRA, EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, ART/RRT E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE INTEGRAM O EDITAL | 1 | SERVIÇO (SER) | R$ 297.924,77 |
Quanto o mercado costuma fechar
Em licitações já homologadas no PNCP, o preço final por item fica em mediana abaixo do valor estimado pelo órgão. A faixa abaixo mostra o desconto observado entre o quartil de menor e o de maior desconto.
22% desconto medianometade dos casos entre 4% e 44%815.777 pares de item estimado e homologado
Outras licitações abertas em Paial
- Execução de obras e serviços de engenharia compreendendo a execução de pavimentação de passeio…
Paial/SC · até 28/09/2026 · R$ 311.073,40
- Elaboração de laudos técnicos hidrológicos e hidrogeológicos de nascentes e pontos de surgência…
Paial/SC · até 06/10/2026 · R$ 162.722,60
Quer ser avisado quando sair uma licitação parecida com esta?
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), dado público.